您好,歡迎來到中國評估網,國內最權威專業性資訊平臺! 評估論壇| 幫助 | 設為首頁 | 加入收藏
北京市東城區地方稅務局辦公家具購置政府采購項目招標公告
作者: 文章來源: 瀏覽次數:4055  時間:2014/1/23 16:04:00 

 

采購人全稱:北京市東城區地方稅務局

采購人地址:北京市東城區安定門外西濱河路18號院6

采購人聯系方式:010-64515696

采購代理機構全稱:北京華采招標代理有限公司

采購代理機構地址:北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N607

采購代理機構聯系方式:010-63942300

采購用途:自用

招標內容: 辦公家具采購

資金來源:財政撥款,本項目預算金額110.809萬元(批復編號:東采購辦2013-號項-001099

投標人的資格條件:

(1) 具有獨立承擔民事責任的能力;

(2) 投標人應為制造廠商;

(3) 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;

(4) 具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;

(5) 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

(6) 參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;

(7) 具有相關類似業績;

(8) 法律、行政法規規定的其他條件。

領取招標文件時需提供以下資料:

(1) 《營業執照》(有效年檢)、《組織機構代碼證》、《稅務登記證》副本原件及復印件(加蓋公章);

(2) 法人授權委托書(原件)、被授權本人身份證原件及復印件(加蓋公章);

(3) 提供10個近一年(20131232014123日),單個合同金額不低于200萬元同類業績原件及復印件(加蓋公章);

(4) 提供經會計師事務所出具的近三年度完整的財務審計報告原件及復印件,并加蓋投標人公章;

(5) 提供依法繳納社會保障資金的良好記錄(投標人逐月交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動近三個月的繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件;投標人逐年交納社會保障資金的,須提供參加本次政府采購活動上年度繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件。繳納社會保障資金的入賬票據憑證原件及復印件須加蓋本單位公章);

(6) 提供近三個月依法繳納稅收的入賬票據憑證原件及復印件(須加蓋本單位公章);

(7) 提供投標人在北京地區設立家具加工廠房的場地租賃合同/產權等證明文件及廠房內部、外部實景照片;

(8) 提供參加政府采購經營活動中沒有重大違法記錄的聲明原件及復印件(加蓋公章)。

招標文件發售時間:自2014123日起至2014229日止,每天上午9:00-11:30;下午13:30-16:30(北京時間,節假日除外)

招標文件發售地點:北京華采招標代理有限公司(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N607室)

招標文件售價:每本300元人民幣,招標文件售后不退(如需郵購,另加50元人民幣郵寄費,但對郵寄途中的延誤或遺失不承擔任何責任)

投標截止時間:2014 213日上午09:30 (北京時間)

開標時間:2014213日上午09:30 (北京時間)

開標地點:北京華采招標代理有限公司會議室(北京市海淀區羊坊店路18號光耀東方廣場N603室)

評標方法和標準:綜合評分法

北京華采招標代理有限公司

項目聯系人:張書玲

聯系方式:010-63942300

傳真:010-63978100

2014123

典型案例
超出訴訟請求的調解協議法…
[案情] 2001年10月,原告某鎮文化廣播站將改造花燈等工程承攬給被告李某。在承攬施工過程中,李…詳細
楊海波等販賣淫穢物品牟利…
一、基本案情   被告人:楊海波,男,25歲,黑龍江省武常市武常鎮人,農民。因涉嫌販賣淫…詳細
豐田訴吉利一審判決書
 原告(日本)豐田自動車株式會社,住所地日本國愛知縣豐田市豐田町1番地。   法定代表人…詳細

地址:上海市浦東新區浦東大道2000號陽光世界大廈24C 電話:021-58361812 傳真:021-58361812-830 E-mail:ca6com@163.com
copyright 2000-2013 in 中國評估 技術支持:上海中迎網絡   滬公網安備 31011402001924號

汤姆影库私人atovm